文化シヤッターのシステム開発頓挫で、日本IBMが19.8億円の賠償を命ぜられた理由
システム開発の頓挫を巡る、文化シヤッターと日本IBMとの間の裁判で、東京地方裁判所は日本IBM側に19億8000万円の支払いを命じた。米セールスフォースのPaaSを用いた販売管理システムの構築を目指し、2015年に始めた開発プロジェクトだったが、2017年にストップしていた。東京地裁は開発失敗の原因をどう認定したのか。裁判記録をもとに読み解く。 文化シヤッターが、20年以上前から使用していた販売管理システムを刷新するプロジェクトを本格的に始動させたのは2015年1月のことだ。日本IBMに提案依頼書（RFP）の作成を委託。そのRFPを基に複数ベンダーから提案を受けた上で、日本IBMを開発委託先として選定した。 日本IBMの提案はシステム構築に米セールスフォースのPaaS（プラットフォーム・アズ・ア・サービス）である「Salesforce1 Platform」を用いるものだった。RFPでは標準
第1回 HTTPの仕組み（前編）
アーキテクチャは3種類 まずは，情報システムの基本アーキテクチャを簡単におさらいしたい。主な基本アーキテクチャには，ホスト・システム，クライアント/サーバー（C/S）システム，Webシステム――の3種類がある。 ホスト・システムは，「ホスト」と呼ばれる大型コンピュータで集中処理する。ホストに接続した「端末」はあるが，画面表示と通信を担当するだけで，業務処理は実行しない。ホスト・システムは，情報システムの黎明期から実績を積み重ねているので，システム全体の堅牢性が高く，今日でも多用されている。 これに対してC/Sシステムとは，「クライアント」と「サーバー」（一般的にはデータベース・サーバー）という二つの要素で構成し，それぞれで業務を分散処理する。サーバーの負荷が軽くなるので，ホストに比べてハードウエアは小型・安価・低スペックで済む。オープン系（UNIXやPC）システムで多用されてきたが，構築や
第1回 日本型マネジメントの本質--欧米の真似では失敗，日本的PMの姿をつかめ
PMBOKのような欧米発のプロジェクトマネジメント手法や知識体系に関心を寄せるITエンジニアが増えている。しかし，それらをそのまま日本のプロジェクトに適用することがベストとは限らない。今こそ，日本流のマネジメントを体得すべきである。 奥井 規晶 インターフュージョンコンサルティング 代表取締役 情報システムが複雑化・高度化する一方で，単価の切り下げや納期短縮に対する顧客の要望は強まるばかり。このため，スキルの高いプロジェクトマネジャー（PM）が求められている。しかし，実際は未熟なPMがリスクの高い仕事を綱渡りのようにこなし，納期遅れや品質低下の危機に直面している開発現場が多い。 このような状況を改善するために，IT業界ではいくつかの団体が，プロジェクトマネジメント手法の普及に努めている。しかし，それらの手法はいずれも欧米で体系化されたもので，必ずしも日本におけるシステム開発の実情に合ってい
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
