エンジニアのための法律勉強会 #3『判例に学ぶ、納期遅延と瑕疵担保責任についての注意事項』参加メモgistfile1.md エンジニアのための法律勉強会 #3『判例に学ぶ、納期遅延と瑕疵担保責任についての注意事項』参加メモ 日時: 2015-04-123 19:15-20:50 講師: 野島 梨恵氏 (東京山王法律事務所) 場所: Co-Edo http://bit.ly/co-edo-2015-04-23-doc 初参加の方が半分くらい みなさんからもいろいろ教えて下さい エンジニアとは考え方が違う 裁判所は何を考えているのか 法律家はどういう思考回路をたどるのか 法律家はシステム開発に関しては素人 弁護士の99%は素人 裁判官はもっと素人 検察官はもっと素人 システム開発に詳しい検察官は見たことがないw 今回の題材 東京地方裁判所平成25年11月12日 平23 (ワ) 28556号 裁判所、弁護士、検察が非常に苦労したということが如実にわかる判決 2年がかりの裁判 判決の原告被告が
