SI事業者のプロジェクトマネジメント責任 東京地判平16.3.10判タ1211-129 - IT・システム判例メモ納期までにシステムが完成しなかったことの責任がベンダ，ユーザのいずれにあるのかが争われた事例。 事案の概要 ユーザＸ（健保組合）が，ベンダＹに対し，基幹情報システムの開発を委託したところ，期限までに完成しなかったなどとして，支払済みの約2.5億円の返還と，損害賠償約3.4億円の支払いを求めたのに対し，ベンダＹは，システムの開発が遅延したのはユーザＸの協力がなかったことが理由であるとして，約4.6億円の損害賠償を求める反訴を提起した。 ここで取り上げる争点 ベンダＹ及びユーザＸは，契約上どのような義務を負っていたか。 開発が遅れて完成しなかった原因は何か。その責任はいずれが負うべきか。 裁判所の判断 【プロジェクトマネージメント義務】 裁判所は，次のとおり，システム開発業者が負うべき義務として，プロジェクトマネージメント義務があるということを明言している。 Ｙは、システム開発の専門業者として
